2016年造价工程师考试真题及答案_2016年造价工程师考试试卷及答案：《计价控制》

一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1 人工挖土方，土壤系潮湿的黏性土，按土壤分类为二类土(普通土)。测验资料表明，挖1m3需消耗基本工作时间60min，辅助工作时间、准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间的比率分别为2%、2%、1%、20%，则产量定额约为(　　)m3/工日。
　　A.
　　6.00
　　B.
　　6.04
　　C.
　　6.071
　　D.
　　6.08
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间=2%+1%+20%=23%;
　　工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间，(1-辅助时间%)=60/(1-2%)=61.22(min);
　　定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%)=61.221(1-23%)=79.51(min)。
　　时间定额和产量定额互成倒数，故：
　　产量定额=1/(79.5116018)≈6.04(m3/工日)。
　　2 在合同约定的缺陷责任期终止后的(　　)天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。
　　A.
　　7
　　B.
　　10
　　C.
　　14
　　D.
　　15
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　在合同约定的缺陷责任期终止后的14天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
　　3 根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率属于(　　)。
　　A.
　　分项详细估算法
　　B.
　　扩大指标估算法
　　C.
　　概算法
　　D.
　　形成资产法
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。
　　4 由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期的起计日期为(　　)。
　　A.
　　预留质保金的实际交付之日
　　B.
　　实际通过竣(交)工验收之日
　　C.
　　全部工程完工之日
　　D.
　　合同约定的工程验收之日
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　缺陷责任期是指承包入对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，其实质上就是指预留质保金(即保证金)的一个期限，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。
　　5 某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。该载重汽车的台班人工费为(　　)元/台班。
　　A.
　　50.45
　　B.
　　52.151
　　C.
　　54.35
　　D.
　　55.25
　　参考答案：C
　　6 世界银行工程造价构成中，将施工管理机构发生的费用纳入(　　)。
　　A.
　　业主行政费用
　　B.
　　项目管理费用
　　C.
　　开工试车费
　　D.
　　生产前费用
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　项目间接建设成本中，项目管理费包括：①总部人员的薪金和福利费，以及用于初步和详细工程设计、采购、时间和成本控制、行政和其他一般管理的费用;②施工管理现场人员的薪金、福利费以及用于施工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构的费用;③零星杂项费用，如返工、旅行、生活津贴、业务支出等。
　　7 下列各项费用，应计入建筑工程企业管理费的是(　　)。
　　A.
　　现场施工工人的工伤保险费
　　B.
　　夜间施工劳动降效费
　　C.
　　施工现场工人教育培训费
　　D.
　　劳动安全卫生评价费
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　本题考查的是建筑安装工程费的构成和计算。选项A属于规费;选项B属于措施项目费;选项D属于与项目建设有关的其他费用。
　　8 某项目周转使用临时设施建筑面积100m2，每平方米造价100元，使用年限4年，利用率90%，工期50天，一次性拆除费500元;该项目一次性使用临时设施建筑面积200m2，每平方米造价50元，残值率5%，一次性拆除费300元，其他临时设施所占比例10%，则该项目临时设施费总额为(　　)元。
　　A.
　　880.52
　　B.
　　9800
　　C.
　　10680.521
　　D.
　　11748.57
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　临时设施费的计算公式为：临时设施费=(周转使用临建费+一次性使用临建费)×[1+其他临时设施所占比例(%)]。其中，周转使用临建费=∑{临建面积×每平方米造价/[使用年限×365×利用率(%)]×工期(天))+一次性拆除费;一次性使用临建费=∑{临建面积×每平方米造价×[1-残值率(%)]}。
　　则临时设施费={[(100×100)/(4×365×90%)]×50+500+[200×50×(1-5%)+300])×(1+10%)=11748.57(元)。
　　9 下列关于联合体投标的说法，错误的是(　　)。
　　A.
　　联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标
　　B.
　　联合体各方签订共同投标协议后，不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标
　　C.
　　由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
　　D.
　　联合体投标的，必须以联合体各方的名义提交投标保证金
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　选项D，联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。
　　10 用1：1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量(灰缝宽为2mm)分别为(　　)。
　　A.
　　4444块;1.00m3
　　B.
　　4394块;1.02m3
　　C.
　　4386块;1.05m3
　　D.
　　4387块;2.00m3
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　每100m2瓷砖墙面中瓷砖的净用量为：
　　100/[(0.15+0.002)×(0.15+0.002)]≈4328.25(块);
　　每100m2瓷砖墙面中瓷砖的总消耗量为：
　　4328.25×(1+1.5%)≈4393.17(块);
　　每100m2瓷砖墙面中结合层砂浆净用量为：100×O.01=1(m3);
　　每100m2瓷砖墙面中灰缝砂浆净用量为：
　　[100-(4328.25×0.15×0.15)]×0.005≈0.013(m3);
　　每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆净用量为：(1+0.013)×(1+1%)≈1.02(m3)。
　　11 施工单位进行经济活动分析的依据是(　　)。
　　A.
　　预算定额
　　B.
　　概算定额
　　C.
　　招标控制价
　　D.
　　投标报价
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据。预算定额规定的物化劳动和劳动消耗指标，是施工单位在生产经营中允许消耗的标准。
　　12 对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是(　　)。
　　A.
　　靠近大中城市
　　B.
　　靠近燃料提供地
　　C.
　　靠近产品消费地
　　D.
　　靠近原料产地
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　在进行建设地区选择时，应遵循靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则，但这一原则并不是意味着项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求具体对待。例如，对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。
　　13 下列投资估算方法中，精度较高的是(　　)。
　　A.
　　生产能力指数法
　　B.
　　单位生产能力估算法
　　C.
　　系数估算法
　　D.
　　指标估算法
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　项目规划和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、能力指数法、单位生产能力法、比例法、系数法等。在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。
　　14 建设工程发承包最核心的问题是(　　)。
　　A.
　　承包单位的人员组成
　　B.
　　合同价款的确定
　　C.
　　发包人的费用承受
　　D.
　　合同价款的构成
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　建设工程发承包最核心的问题是合同价款的确定，而建设工程项目签约合同价(合同价款)的确定取决于发承包方式。
　　15 确定建设规模需考虑的首要因素是(　　)。
　　A.
　　环境因素
　　B.
　　技术因素
　　C.
　　市场因素
　　D.
　　经济因素
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　建设规模也称项目生产规模，是指项目在其设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。制约项目规模合理化的主要因素包括市场因素、技术因素以及环境因素等方面。市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。
　　16 在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元，投标报价偏差率最小的投标人为(　　)。
　　A.
　　甲投标人
　　B.
　　乙投标人
　　C.
　　丙投标人
　　D.
　　甲、丙投标人
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　在评标过程中，可以对各个投标文件按下式计算投标报价偏差率：
　　偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%
　　甲投标人：偏差率=(500-420)/420×100%=19.05%;
　　乙投标人：偏差率=(480-420)/420×100%=14.29%;
　　丙投标人：偏差率=(350-420)/420×100%=-16.67%。
　　17 劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是(　　)。
　　A.
　　互为倒数
　　B.
　　独立关系
　　C.
　　正比关系
　　D.
　　相关关系
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　劳动消耗定额，简称劳动定额(也称为人工定额)，是在正常的施工技术和组织条件下，完成规定计量单位合格的建筑安装产品所消耗的人工工日的数量标准。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。
　　18 发包人应在收到最终结清支付申请后的(　　)天内予以核实，向承包人签发最终支付证书。
　　A.
　　71
　　B.
　　10
　　C.
　　14
　　D.
　　15
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　发包人应在收到最终结清支付申请后的14天内予以核实，向承包人签发最终结清支付证书。若发包人未在约定的时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清支付申请已被发包人认可。
　　19 以下事件不会导致合同价款调整的是(　　)。
　　A.
　　物价波动
　　B.
　　法律法规政策变化
　　C.
　　外部环境变化
　　D.
　　工程索赔
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　一般来说，合同价款调整事件主要包括：①法律法规政策变化;②工程变更及现场签证;③物价波动;④工程索赔。此外，其他一些事件，如：项目特征描述不符，工程量清单缺项漏项，工程量偏差，暂估价，提前竣工(赶工补偿)，误期赔偿，以及不可抗力等事件也会使工程合同的价款产生变动。
　　20 工程造价合理性的前提是(　　)。
　　A.
　　项目决策的内容
　　B.
　　项目决策的正确性
　　C.
　　项目决策的深度
　　D.
　　项目投资的多少
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。项目决策正确，意味着对项目建设作出科学的决断，优选出投资行动方案，达到资源的合理配置，这样才能合理地估计和计算工程造价，并且在实施投资方案过程中，有效地控制工程造价。
　　21 民用建筑中量、最主要的建筑形式是(　　)。
　　A.
　　管网
　　B.
　　绿地
　　C.
　　住宅建筑
　　D.
　　公共建筑
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　民用建设项目设计是根据建筑物的使用功能要求，确定建筑标准、结构形式、建筑物空间与平面布置以及建筑群体的配置等。民用建筑设计包括住宅设计、公共建筑设计以及住宅小区设计。住宅建筑是民用建筑中量、最主要的建筑形式。
　　22 在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于(　　)。
　　A.
　　循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
　　B.
　　定额的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
　　C.
　　与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
　　D.
　　不可避免中断事件
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间，有循环的和定期的两种。循环的不可避免中断是指在机器工作的每一个循环中重复一次，如汽车装货和卸货时的停车。定期的不可避免中断是指经过一定时期重复一次，比如把灰浆泵由一个工作地点转移到另一工作地点时的工作中断。
　　23 我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的(　　)。
　　A.
　　0.4%
　　B.
　　1%
　　C.
　　O.4%～0.6%
　　D.
　　1%～1.5%
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　保函手续费如承包工程的履约保函、预付款保函、保留金保函等。在为承包商出具这些保函时，银行要按保函金额收取一定的手续费。如中国银行一般收取保函金额0.4%～0.6%的年手续费;外国银行一般收取保函金额1%的年手续费。
　　24 下列建设项目，还不具备竣工验收条件的是(　　)。
　　A.
　　工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的
　　B.
　　非工业投资项目符合设计要求，能够正常使用的
　　C.
　　工程项目虽已可投产或使用，但少数主要设备短期内不能解决，工程内容尚未全部完成的
　　D.
　　大型工程中已完工的能生产中间产品的单项工程，但不能提前投料试车的
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　工业生产项目，须经试生产(投料试车)合格，形成生产能力，能正常生产出产品后，才能进行验收。非工业生产项目，应能正常使用，才能进行验收。.
　　25 劳动定额的主要表现形式是(　　)。
　　A.
　　概算定额
　　B.
　　材料定额
　　C.
　　时间定额
　　D.
　　产量定额
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　劳动消耗定额简称劳动定额(也称为人工定额)，是在正常的施工技术和组织条件下，完成规定计量单位合格的建筑安装产品所消耗的人工工日的数量标准。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。
　　26 根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担___________以内的材料、工程设备价格风险，___________以内的施工机具使用费风险。(　　)
　　A.
　　5%;10%
　　B.
　　5%;15%
　　C.
　　10%;10%
　　D.
　　10%;15%
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。
　　27 小型和限额以下的建设项目的正式竣工验收由(　　)组织。
　　A.
　　项目主管部门
　　B.
　　工程验收委员会
　　C.
　　竣工验收委员会
　　D.
　　建设项目投资商
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，由国家发改委或国家发改委委托项目主管部门、地方政府部门组织验收;小型和限额以下建设项目及技术改造项目，由项目主管部门或地方政府部门组织验收。建设主管部门和建设单位(业主)、接管单位、施工单位、勘察设计及工程监理等有关单位参加验收工作;根据工程规模大小和复杂程庹组成验收委员会或验收组，其人员构成应由银行、物资、环保、劳动、统计、消防及其他有关部门的专业技术人员和专家组成。
　　28 具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目，一般采用的评标方法是(　　)。
　　A.
　　全寿命费用评标价法
　　B.
　　综合评估法
　　C.
　　经评审的最低投标价法
　　D.
　　百分评定法
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。
　　29 生产能力指数法的独特优势在于(　　)。
　　A.
　　与单位生产能力估算法相比精确度略高
　　B.
　　不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以
　　C.
　　估算误差较小
　　D.
　　承包商大多采用该方法进行估价
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　生产能力指数法与单位生产能力估算法相比精确度高，其误差可控制在土20%以内，尽管估价误差仍较大，但有它独特的好处：即这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工。艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法估价。
　　30 下列关于工程定额的阐述，正确的是(　　)。
　　A.
　　劳动定额的主要表现形式是产量定额，产量定额与时间定额互为倒数
　　B.
　　施工定额是工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额
　　C.
　　预算定额是以预算指标为基础综合扩大编制的
　　D.
　　按照主编单位和管理权限可分为全国通用定额、行业通用定额、专用定额三种
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　选项A，劳动定额的主要表现形式是时间定额，时间定额与产量定额互为倒数;选项C，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额的基础;选项D，按照主编单位和管理权限可分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额五种。
　　31 已知某工程工期为400天，其中80%的施工时间需使用自有脚手架，一次使用量为1000吨，每吨脚手架价格为3000元，若脚手架残值率为5%，耐用期为2000天，脚手架的搭、拆、运输费为20000元，则本工程分摊的脚手架费为(　　)元。
　　A.
　　436000
　　B.
　　458000
　　C.
　　4720001
　　D.
　　476000
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　使用自有脚手架时，脚手架摊销量为：
　　本工程分摊的脚手架费为：
　　脚手架搭拆费=脚手架摊销量×脚手架价格+搭、拆、运输费=152×3000+20000=476000(元)。
　　32 某工程现场采用出料容量5001的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1min、3min、1min、1min，机械正常功能利用系数为0.9，则该机械的台班产量为(　　)m3/台班。
　　A.
　　270.0
　　B.
　　43.2
　　C.
　　40.01
　　D.
　　36.0
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　该搅拌机一次循环的正常延续时间=1+3+1+1=6(min)=0.1(h);该搅拌机纯工作1h循环次数=10次。该搅拌机纯工作1h正常生产率=10×500=5000(1)=5(m3)，该搅拌机台班产量定额=5×8×0.9=36.0(m3/台班)。
　　33 建筑安装工程费中，构成材料费的基本要素不包括(　　)。
　　A.
　　周转使用临建费
　　B.
　　检验试验费
　　C.
　　材料单价
　　D.
　　材料消耗量
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　建筑安装工程费中的材料费，是指工程施工过程中耗费的各种原材料、半成品、构配件、工程设备等的费用以及周转材料等的摊销、租赁费用。构成材料费的基本要素是材料消耗量、材料单价和检验试验费。
　　34 下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是(　　)。
　　A.
　　建材的最新市场价格
　　B.
　　人工工资价格指数
　　C.
　　某已完工程造价指标
　　D.
　　建安工程造价指数
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　工程造价信息通常分为三类，即价格信息、指数和已完工程信息。其中，价格信息(各种建筑材料、装修材料、安装材料、人工工资、施工机械等的最新市场价格)是比较初级的，一般没有经过系统的加工处理。
　　35 某包工包料工程合同金额3000万元，则预付款金额最低为(　　)万元。
　　A.
　　150
　　B.
　　300
　　C.
　　4501
　　D.
　　900
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。则预付款金额最低=3000×10%=300(万元);=3000×30%=900(万元)。
　　36 发包人在收到承包人现场签证报告后的(　　)小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告巳被发包人认可。
　　A.
　　121
　　B.
　　24
　　C.
　　36
　　D.
　　48
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。
　　37 某工程基础底板的设计厚度为1m，承包商根据以往的施工经验，认为设计有问题，未报工程师，即按1.1m施工。多完成的工程量在计量时，工程师(　　)。
　　A.
　　予以计量
　　B.
　　计量一半
　　C.
　　不予计量
　　D.
　　由业主与施工单位协商处理
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　工程计量的原则包括下列三个方面：①不符合合同文件要求的工程不予计量;②按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量;③因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。本题中对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
　　38 某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为12%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为(　　)万元。
　　A.
　　143.06
　　B.
　　235.22
　　C.
　　74.161
　　D.
　　158.32
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　建设期各年利息计算如下：
　　第一年：112×300×12%=18(万元);
　　第二年：(300+18+1/2×600)×12%=74.16(万元);
　　第三年：(318+600+74.16+1/2×400)×12%=143.06(万元);
　　建设期利息=18+74.16+143.06=235.22(万元)。
　　39 建设工程竣工决算的文件，在竣工建设项目办理验收使用(　　)之内完成。
　　A.
　　10天
　　B.
　　15天
　　C.
　　1个月
　　D.
　　3个月
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　竣工决算在上报主管部门的同时，抄送有关设计单位。大中型建设项目的竣工决算还应抄送财政部、建设银行总行和省、市、自治区的财政局和建设银行分行各一份。建设工程竣工决算的文件，由建设单位负责组织人员编写，在竣工建设项目办理验收使用一个月之内完成。
　　40 国际市场上，施工企业的利润一般为成本的(　　)。
　　A.
　　30%
　　B.
　　15%
　　C.
　　15%～30%
　　D.
　　10%～15%
　　参考答案：D
　　41 若清单计价规范中的项目名称有缺陷，则处理方法是(　　)。
　　A.
　　招标人作补充，并与投标人协商后执行
　　B.
　　投标人作补充，并与招标人协商后执行
　　C.
　　投标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案
　　D.
　　招标人作补充，并报当地工程造价管理机构备案
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　清单项目名称应表达详细、准确。计价规范中的分项工程项目名称如有缺陷，招标人可作补充，并报当地工程造价管理机构(省级)备案。
　　42 下列原因中，不允许进行费用索赔的是(　　)。
　　A.
　　施工图纸未及时供应
　　B.
　　工程变更
　　C.
　　异常恶劣的气候造成的停工
　　D.
　　业主方原因要求暂停施工
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。异常恶劣的气候导致的停工通常不能进行费用索赔，但可以顺延工期。
　　43 下列关于安拆费及场外运费的说法中，正确的是(　　)。
　　A.
　　工地间移动较为频繁的小型机械及部分中型机械，其安拆费及场外运费应单独计算
　　B.
　　移动有一定难度的特大型机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价
　　C.
　　不需安装、拆卸且自身又能开行的机械和固定在车间不需安装、拆卸及运输的机械，其安拆费及场外运费单独计算
　　D.
　　自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费，各地区(部门)可根据具体情况确定
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　选项A，工地间移动较为频繁的小型机械及部分中型机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价;选项B，移动有一定难度的特大型(包括少数中型)机械，其安拆费及场外运费应单独计算;选项C，不需安装、拆卸且自身又能开行的机械和固定在车间不需安装、拆卸及运输的机械，其安拆费及场外运费不计算。
　　44 在编制施工定额时，(　　)是基本的施工过程，是主要的研究对象。
　　A.
　　工序
　　B.
　　综合工作过程
　　C.
　　施工顺序
　　D.
　　工作过程
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　在编制施工定额时，工序是基本的施工过程，是主要的研究对象。测定定额时只需分解和标定到工序为止。如果进行某项先进技术或新技术的工时研究，就要分解到操作甚至动作为止，从中研究可改进操作或节约工时的方法。
　　45 某建设项目，建设期为2年，第一年计划投资1000万元，第二年计划投资500万元，年均投资价格上涨率为5%，则建设期间价差预备费应为(　　)万元。
　　A.
　　62.5
　　B.
　　75.O
　　C.
　　100.01
　　D.
　　140.79
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　根据价差预备费的公式计算如下：
　　PF1=1000×[(1+5%)(1+5%)0.5-1]=75.93(万元);
　　PF2=500×[(1+5%)(1+5%)0.5(1+5%)-1]=64.86(万元);
　　所以PF=75.93+64.86=140.79(万元)。
　　46 厂区地形力求平坦而略有坡度，一般5%～10%为宜。这属于选择厂址要求中的(　　)。
　　A.
　　节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用
　　B.
　　减少拆迁移民数量
　　C.
　　应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段
　　D.
　　要有利于厂区合理布置和安全运行
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　选择建设地点(厂址)的要求包括：①节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用;②减少拆迁移民数量;③应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段;④要有利于厂区合理布置和安全运行，厂区地形力求平坦而有坡度(一般5%～10%为宜);⑤应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方;⑥应尽量减少对环境的污染。
　　47 下列不属于人工单价组成内容的是(　　)。
　　A.
　　基本工资
　　B.
　　公积金
　　C.
　　劳动保护费
　　D.
　　工资性补贴
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　人工单价是指一个建筑安装生产工人一个工作日在计价时应计入的全部人工费用。合理确定人工工日单价是正确计算人工费和工程造价的前提和基础。人工单价组成内容包括：基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费。
　　48 中小型机械报废时回收的残值率为(　　)。
　　A.
　　2%
　　B.
　　3%
　　C.
　　4%
　　D.
　　5%
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　残值率是指机械报废时回收的残值占机械原值的百分比。残值率按目前有关规定执行：运输机械2%，掘进机械5%，特大型机械3%，中小型机械4%。
　　49 发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期期的(　　)。
　　A.
　　10%
　　B.
　　15%
　　C.
　　20%
　　D.
　　25%
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。
　　50 一般较少采用设计一施工总承包模式的项目是(　　)。
　　A.
　　受业主委托监督合同履行的建筑工程项目
　　B.
　　要求提供建设项目前期工作和运营准备工作综合服务的项目
　　C.
　　大型土方工程及道路工程等设计工作量少的项目
　　D.
　　大型土方工程及道路工程等设计工作量复杂的项目
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　设计—施工总承包即工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。设计—施工总承包一般适用于建筑工程项目。但是大型土方工程及道路工程等设计工作量少的项目一般较少采用设计—施工总承包模式。
　　51 根据工程特点和工期要求，一般承包人承担的材料、工程设备价格风险应控制在(　　)以内。
　　A.
　　5%
　　B.
　　10%
　　C.
　　15%
　　D.
　　20%
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。
　　52 确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据和区分清单项目的依据是(　　)。
　　A.
　　项目名称
　　B.
　　项目特征
　　C.
　　项目编码
　　D.
　　项目计量单位
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。
　　53 招标人最迟应当在书面合同签订后(　　)日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
　　A.
　　3
　　B.
　　5
　　C.
　　7
　　D.
　　10
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
　　54 进行技术方案选择时，对于核电站、产生有毒有害和易燃易爆物质的项目(比如油田、煤矿等)及水利水电枢纽等项目，更应重视技术的(　　)
　　A.
　　先进适用
　　B.
　　安全可靠
　　C.
　　经济合理
　　D.
　　成本优势
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　项目所采用的技术或工艺，必须经过多次试验和实践证明是成熟的，技术过关、质量可靠、安全稳定、有详尽的技术分析数据和可靠性记录，并且生产工艺的危害程度控制在国家规定的标准之内。只有这样才能确保生产安全、高效运行，发挥项目的经济效益。对于核电站，产生有毒有害和易燃易爆物质的项目(比如油田、煤矿等)及水利水电枢纽等项目，更应重视技术的安全性和可靠性。
　　55 建设项目的竣工决算包括建设项目从(　　)的全部实际费用。
　　A.
　　筹建开始到项目竣工投产全过程
　　B.
　　设计开始到项目竣工投产全过程
　　C.
　　施工开始到项目竣工投产全过程
　　D.
　　筹建开始到项目竣工验收
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用，即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费等费用。
　　56 各种存货应当按照(　　)计价。
　　A.
　　市场法
　　B.
　　收益法
　　C.
　　入账时的实际成本
　　D.
　　取得时的实际成本
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　存货是指企业的库存材料、在产品、产成品等。各种存货应当按照取得时的实际成本计价。存货的形成，主要有外购和自制两个途径。外购的存货，按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、入库前加工整理及挑选费用，以及缴纳的税金等计价;自制的存货，按照制造过程中的各项实际支出计价。
　　57 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足(　　)时，采用该项目的单价。
　　A.
　　5%
　　B.
　　10%
　　C.
　　15%
　　D.
　　20%
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　分部分项工程费的调整办法中，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。
　　58 下列费用中属于企业管理费的是(　　)。
　　A.
　　劳动保险费
　　B.
　　医疗保险费
　　C.
　　住房公积金
　　D.
　　养老保险费
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　企业管理费是指施工单位为组织施工生产和经营管理所发生的费用，包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金及其他。其中，税金是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
　　59 民事诉讼解决民事纠纷活动的方式不包括(　　)。
　　A.
　　审理
　　B.
　　执行
　　C.
　　鉴定
　　D.
　　判决
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的仲裁协议，自愿将纠纷提交仲裁机构作出裁决的一种纠纷解决方式。民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、判决、执行等方式解决民事纠纷的活动。
　　60 设备货价分为原币货价和(　　)。
　　A.
　　美元货价
　　B.
　　人民币货价
　　C.
　　日元货价
　　D.
　　欧元货价
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币汇率中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。
　　61 (　　)通常也可称为因子估算法。
　　A.
　　系数估算法
　　B.
　　比例估算法
　　C.
　　生产能力指数法
　　D.
　　系数法
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目的静态投资的方法。
　　62 下列不属于设备安装工程费概算编制方法的是(　　)。
　　A.
　　预算单价法
　　B.
　　扩大单价法
　　C.
　　实际单价法
　　D.
　　综合吨位指标法
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：①预算单价法;②扩大单价法;③设备价值百分比法，又称安装设备百分比法;④综合吨位指标法。
　　63 建设工程一般项目投标有效期为(　　)。
　　A.
　　30～60天
　　B.
　　60～90天
　　C.
　　90天
　　D.
　　120天
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　建设工程一般项目投标有效期为60～90天，大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。
　　64 索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的性质分类，可分为(　　)。
　　A.
　　工程延误索赔和合同终止的索赔
　　B.
　　工期索赔和费用索赔
　　C.
　　施工索赔和业主反索赔
　　D.
　　工程索赔和合同中明示的索赔
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：①工程延误索赔;②加速施工索赔;③工程变更索赔;④合同终止的索赔;⑤不可预见的不利条件索赔;⑥不可抗力事件的索赔;⑦其他索赔。
　　65 投标准备时间最短不得少于(　　)天。
　　A.
　　15
　　B.
　　20
　　C.
　　30
　　D.
　　45
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　投标准备时间是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
　　66 在分部分项工程费的调整中，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变体不足(　　)时，采用该项目的单价。
　　A.
　　10%
　　B.
　　15%
　　C.
　　20%
　　D.
　　25%
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。已标价工程量清单中没有适用，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。
　　67 分部分项工程量清单项目特征中，可不详细描述的内容是(　　)。
　　A.
　　涉及结构要求的内容
　　B.
　　对计量计价没有实质影响的内容
　　C.
　　应由投标人根据当地材料和施工要求确定的内容
　　D.
　　清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的内容
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　在分部分项工程量清单中所列出的项目，可不详细描述的内容包括：①无法准确描述的的内容，如土壤类别，可考虑其描述为“综合”，注明由投标人根据地质勘探资料自行确定土壤类别，决定报价;②施工图纸、标准图集标注明确的，对这些项目可描述为见××图集××页号及节点大样等;⑨清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定的，如土方工程中的“取土运距”、“弃土运距”等。
　　68 某工程网络计划有三条独立的线路A→D，B→E，C→F，其中B→E为关键线路，TFA=TFD=2d，TFC=TFF=4d，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因施工方案原因使B工作延误6d，因业主原因使A工作延误10d，因不可抗力使D、E、F工作均延误12d，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔为(　　)d。
　　A.
　　81
　　B.
　　18
　　C.
　　20
　　D.
　　22
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　因施工方案原因导致的延误不能提出工期索赔，只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔，A→D线路一共延误了10+12=22d，但是TFA=TFD=2d，则A、D工作中各有2d的工作总时差不能索赔，所以工期索赔总天数为18d。
　　69 对于按图竣工没有变动的，应由(　　)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。
　　A.
　　发包人
　　B.
　　承包人
　　C.
　　专业监理工程师
　　D.
　　总监理工程师
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。
　　70 由项目建设单位负责投资建设但产权不归属建设单位的配套专用通信设施，应作为(　　)处理。
　　A.
　　有形资产
　　B.
　　固定资产
　　C.
　　无形资产
　　D.
　　间接费
　　参考答案：C
　　为项目配套的专用设施投资，包括专用铁路线、专用公路、专用通信设施、送变电站、地下管道、专用码头等，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理。
　　71 某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是(　　)工日。
　　A.
　　11.75
　　B.
　　12.56
　　C.
　　14.44
　　D.
　　15.78
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　基本用工=0.86×10=8.6(工日);
　　辅助用工+超距用工=8.6×(28%+18%)=3.956(工日);
　　人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数=(8.6+3.956)×0.15=1.8834(工日);
　　人工工日消耗量=8.6+3.956+1.8834=14.44(工日)。
　　72 下列不属于建设征用土地费的是(　　)。
　　A.
　　土地补偿费
　　B.
　　青苗补偿费和地上附着物补偿费
　　C.
　　安置补助费
　　D.
　　搬迁安置补助费
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　建设征用土地费用包括：①土地补偿费;②青苗补偿费和地上附着物补偿费;③安置补助费;④新菜地开发建设基金;⑤耕地占用税;⑥土地管理费。
　　二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　73 总平面设计中影响工程造价的因素包括(　　)。
　　A.
　　占地面积
　　B.
　　功能分区
　　C.
　　主要燃料、原材料供应
　　D.
　　运输方式
　　E.
　　环保措施
　　参考答案：A,B,D
　　参考解析：
　　总平面设计是否合理对于整个设计方案的经济合理性有重大影响。总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：①现场条件;②占地面积;③功能分区;④运输方式。
　　74 下列各项属于国产非标准设备原价计算方法的有(　　)。
　　A.
　　成本计算估价法
　　B.
　　比例估价法
　　C.
　　系列设备插入估价法
　　D.
　　分部组合估价法
　　E.
　　定额估价法
　　参考答案：A,C,D,E
　　参考解析：
　　国产非标准设备是指国家尚无定型标准，各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只能按订货要求并根据具体的设计图纸制造的设备。非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。
　　75 设计概算的作用有(　　)。
　　A.
　　是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据
　　B.
　　是控制施工图设计和施工图预算的依据
　　C.
　　是衡量设计方案技术经济合理性和选择设计方案的依据
　　D.
　　是建筑施工企业投标报价的基础
　　E.
　　是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据
　　参考答案：A,B,C
　　参考解析：
　　设计概算的主要作用是控制以后各阶段的投资，具体表现为：①设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据;②设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据;③设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择设计方案的依据;④设计概算是编制招标控制价(招标标底)和投标报价的依据;⑤设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据，⑥设计概算是考核建设项目投资效果的依据。
　　76 工程计量的依据有(　　)。
　　A.
　　工程量清单及说明
　　B.
　　合同图纸
　　C.
　　工程变更令及其修订的工程量清单
　　D.
　　费用索赔单
　　E.
　　有关计量的补充协议
　　参考答案：A,B,C,E
　　参考解析：
　　工程计量的依据包括：①工程量清单及说明;②合同图纸;③工程变更令及其修订的工程量清单;④合同条件;⑤技术规范;⑥有关计量的补充协议;⑦质量合格证书等。
　　77 投资估算指标可分为(　　)三个指标层次。
　　A.
　　建设项目综合指标
　　B.
　　分部分项工程指标
　　C.
　　单项工程指标
　　D.
　　工序指标
　　E.
　　单位工程指标
　　参考答案：A,C,E
　　参考解析：
　　投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标三个层次。
　　78 技术方案选择的基本原则有(　　)。
　　A.
　　先进适用
　　B.
　　安全可靠
　　C.
　　经济合理
　　D.
　　规划全面
　　E.
　　谨慎可靠
　　参考答案：A,B,C
　　参考解析：
　　生产技术方案指产品生产所采用的工艺流程和生产方法。技术方案选择的基本原则包括：①先进适用，这是评定技术方案最基本的标准;②安全可靠;③经济合理。

本文来源：https://www.wddqw.com/42Mx.html