精品文档 监控系统工程合同书 甲方: 乙方: 甲方现委托 临海市腾通安防电子商行 〔以下简称乙方〕承当监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原那么，经过认真协商达本钱协议。 一、工程概况 1、工程名称: 系统 2、工程地点: 3、工程内容: 监控系统安装调试 4、合同签订地： 二、双方的责任和义务 1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有平安防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承当以下义务： 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。 ○2按时支付工程进度款。 ○2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。 三、工程的时间和进度 1、工期为自开工之日起至验收完毕，共 日。 2、如遇以下情况，乙方可顺延工期： 1 施工现场电源未接通，或障碍物未去除，影响施工； ○2 因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度； ○3 甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度； ○4 在安装调试中停电 小时以上或连续间歇性停电 天以上； ○5 因甲方决策不及时而影响工程进度； ○6 因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度； ○7 因不可抗力而延误工期。 ○3、工程中甲方对监控点进行增减，那么由甲方向乙方出具工程联系单。 4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。 四、人力不可抗拒因素 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗. 精品文档 拒因素，导致工期延误，那么工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。 五、工程及工程量的变更 1、由于甲方原因，对工程中提出的修改工程，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改工程，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。 六、工程验收 1、甲方有权要求验收工程的局部或全部乙方所供设备，乙方应协助甲方的验收。 2、甲方按附件〔监控系统工程预算清单〕的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件〔监控系统工程预算清单〕商定之标准。 3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，那么视为验收合格;如甲方提出书面异议，甲乙双方应在 日内达成处理意见。 4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 日内不验收，视为验收合格。 5、有关验收的一切费用由甲方负担。 6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。 七、工程质量与售后效劳 1、工程的设计、设备供给、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。 2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。 3、乙方对工程实行 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承当因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修效劳，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。 4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。 八、工程造价 监控设备金额为： 元〔人民币： 〕 楼宇对讲系统金额为： 元〔人民币： ) 安装调试费金额为： 元〔人民币： 〕 工程总造价为： 元〔人民币： 〕 九、工程付款方式 1、本合同签订之日起 貳 日内，甲方支付乙方工程总造价的 为预付款，作为定金及购置相关工具和设备。 2、工程施工完工验收合格之日起最晚至 日，甲方向乙方付清剩余全部工程款项。 . 精品文档 十、违约责任 1、甲乙双方假设一方发生违约情况，那么违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。 2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。 3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承当由此引起的工期延期责任。甲方已付金额缺乏乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。 4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。 5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。 6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。 十一、解决合同争议的方式 本合同执行过程中假设有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。 十二、合同附件〔监控系统工程预算清单〕作为合同不可分割的一局部，同样具备法律效力。 十三、合同附那么 1、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 2、本合同自双方代表签字即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。 3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。 4、本合同未尽事宜双方协商解决。 甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下： 甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 联系 ： 联系 ： 签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日 . 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ba1ac2c49889680203d8ce2f0066f5335a8167f7.html